7. ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ της 9/13 Φεβρ. 1916 Περί της καλλιεργείας των αλυκών του Κράτους. Έχοντες υπ’ όψει το άρθρ. 7 του νόμ. ΑΧΝΑ΄ της 23 Ιαν. 1888 «περί προσωπικού της καλλιεργείας των αλυκών του Κράτους», ως και το άρθρ.1 του νόμ. ΒΤΟΒ΄ της 13 Μαρτ. 1896 «περί εκδόσεως των εργασιών της καλλιεργείας των αλυκών του Κράτους, των της μεταφοράς, αποθηκεύσεως και παραδόσεως των αλάτων εις πολυετή εργολαβίαν», απεφασίσαμεν και διατάσσομεν: Καλλιέργεια υπό του Δημοσίου απ’ ευθείας Άρθρ.1.-Εις τας απ’ ευθείας υπό του Δημοσίου καλλιεργουμένας αλυκάς το προσωπικόν της καλλιεργείας προσλαμβάνεται υπό του επιτηρητού και αποτελείται εκ του αρχιτεχνίτου και των απαιτουμένων τεχνιτών ή εργατών. Εν ανάγκη δύναται να προσληφθή και βοηθός του αρχιτεχνίτου. Δια την πρόσληψιν, απόλυσιν, καθώς και τον καθορισμόν της αμοιβής του αρχιτεχνίτου και του βοηθού του απαιτείται πάντοτε προηγουμένη υπουργική έγκρισις. Ως αρχιτεχνίται ή βοηθοί αυτών προσλαμβάνονται κατά το δυνατόν οι χρηματίσαντες προηγουμένως ως τοιούτοι εις την αυτήν ή άλλην αλυκήν. Οι τεχνίται και εργάται εκλέγονται υπό του επιτηρητού της καλλιεργείας και υπ’ ευθύνην αυτού μεταξύ των εμπειροτέρων και ικανωτέρων περί την καλλιέργειαν των αλυκών, μισθούμενοι επί τη βάσει του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της καλλιεργείας. Άρθρ.9.-Το παραγόμενον άλας δέον να είναι καλής ποιότητος και απηλλαγμένον ξένων ουσιών, χρώματος λευκού ή μόλις τεφρού, μη περιέχον μαγνησίαν (οξείδιον του μαγνησίου) πλέον των 0,500%, ούτε υγρασίαν προσδιοριζομένην εις 100 ο Κελσίου σταθερού βάρους ανωτέραν των 4%, ούτε αδιαλύτους ουσίας πλέον των 1%. Αν ήθελε παραχθή άλας κατωτέρας ποιότητος και μη πληρούν τους ανωτέρω όρους, ο εργολάβος οφείλει να συγκεντρώση και εξασφαλίση τούτο εις ίδιον σωρόν, μέχρις ου αποφασίση το υπουργείον. Ο εργολάβος βαρύνεται με τα έξοδα καταστροφής τοιούτου άλατος. Ο εργολάβος οφείλει να παράγη κατ’ έτος τουλάχιστον το εν τη σχετική διακηρύξει οριζόμενων ποσόν άλατος καλής ποιότητος, υποκείμενος εις πληρωμήν τριάκοντα φράγκων χρυσών δι’ εκάστην ελλείπουσαν χιλιάδα οκάδων. Παράδοσις του άλατος Άρθρ.10.-Ο εργολάβος οφείλει να παραδίδη το παραγόμενον και πληρούν τους όρους του προηγουμένου άρθρου άλας μετά την εντελή στέγνωσίν του και κατά τον υπό του υπουργείου της Εθνικής Οικονομίας οριζόμενον χρόνον δια ζυγίσεως εις την εταιρείαν των υπεγγύων προσόδων, κατά τους όρους της μετ’ αυτής συμβάσεως του Δημοσίου, ή εις τους δημοσίους διαχειριστάς ή τους αγοραστάς. Την ημέραν της εκάστοτε παραδόσεως του άλατος και το ποσόν του παραδιδομένου εκάστην ημέραν ορίζει ο επιτηρητής της αλυκής, δικαιούμενος να προβαίνη εις την εργασίαν της παραδόσεως και άνευ της παρουσίας του εργολάβου, εάν ούτος μετά προηγουμένην πρόσκλησιν δεν προσέλθη μετά των απαιτουμένων  Σελ. 304 εργατών προς εκτέλεσιν της παραδόσεως εντός 24 ωρών από της ημέρας της προσκλήσεως προσλαμβάνουν τους αναγκαίους εργάτας και προμηθευόμενος τα απαιτούμενα μέσα προς εκτέλεσιν της παραδόσεως εις βάρος του εργολάβου. Εις ουδεμίαν αποζημίωσιν δικαιούται ο εργολάβος δια την δι’ οιανδήποτε λόγον καθυστέρησιν της παραλαβής. Αυτοπρόσωπος του εργολάβου επιμέλεια Άρθρ.11.-Ο εργολάβος υποχρεούται να διαμένη διαρκώς εν τη αλυκή από του μηνός Μαρτίου μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου εκάστου έτους και διατηρή εν τη αλυκή αντιπρόσωπον αυτού, κεκτημένον την νόμιμον πληρεξουσιότητα, ίνα αντιπροσωπεύση αυτόν κατά τους λοιπούς μήνας, καθώς και οσάκις αποβαίνει αδύνατον εις τον εργολάβον να διαμένη αυτοπροσώπως εν τη αλυκή, κατόπιν αδείας του υπουργείου ή ένεκεν ασθενείας ή άλλης αποχρώντως δικαιολογημένης αιτίας, εγκαίρως κοινοποιουμένης μετ’ αντιγράφου του πληρεξουσίου εγγράφου του αντιπροσώπου του εργολάβου εις τον επιτηρητήν και υποκειμένης εις την εκτίμησιν του υπουργείου της Εθνικής Οικονομίας. Οφείλει προσέτι ο εργολάβος να παρίσταται αυτοπροσώπως εις τας εργασίας της καλλιεργείας και να αποβάλλη πάντα εργάτην δύστροπον ή άπειρον ή απρόσεκτον, προξενούντα οιανδήποτε βλάβην εις τε την ποσότητα και την ποιότητα του άλατος, και τον αντικαθιστά εντός 24 το πολύ ωρών από της αποπομπής του. Αι προς τον εργολάβον κοινοποιήσεις της υπηρεσίας γίνονται δια παραδόσεως εις χείρας αυτού ή του αντιπροσώπου του, παρά του επιτηρητού επί αποδείξει, εάν ο εργολάβος ευρίσκηται εν τη αλυκή, άλλως δια τοιχοκολλήσεως αυτών υπό του επιτηρητού εις την θύραν του καταστήματος του εν τη αλυκή γραφείου, συντασσομένης περί τούτου πράξεως υπό του επιτηρητού, παρουσία δύο μαρτύρων. Απαγορεύεται η άνευ εγκρίσεως του υπουργείου της Εθνικής Οικονομίας εκχώρησις των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων του εργολάβου, επί ποινή εκπτώσεως. Πληρωμή της αμοιβής του εργολάβου Άρθρ.12.-Η πληρωμή των 4/5 της αμοιβής του εργολάβου προκαταβάλλεται δια χρηματικού εντάλματος εκδιδομένου επί τη βάσει καταστάσεως του αρμοδίου επιτηρητού και πρωτοκόλλου καταμετρήσεως κατ’ εκτίμησην των αποθηκευθέντων αλάτων. Δια τας δια περιοδικής πήξεως αλυκάς τοιαύται καταστάσεις συντάσσονται εις το τέλος εκάστου μηνός. 13.Η.α.7 Αλυκές Εάν την καταμέτρησιν των αλάτων ενήργησαν, διαταγή του υπουργείου της Εθνικής Οικονομίας, έτεροι δημόσιοι υπάλληλοι, συνυπογράφουσιν ούτοι μετά του επιτηρητού της αλυκής τας σχετικάς καταστάσεις πληρωμής του εργολάβου. Το κρατηθέν υπόλοιπον του καταβλητέου ποσού πληρώνεται δια χρηματικού εντάλματος μετά την δια ζυγίσεως παράδοσιν του όλου ποσού της παραγωγής των αλάτων και εξακρίβωσιν του ολικού οφειλομένου ποσού. Εάν το καταβληθέν είναι ανώτερον του οφειλομένου, η διαφορά κατατίθεται υπό του εργολάβου εντός 15 ημερών από της προσκλήσεως. Παραβάσεις των υποχρεώσεων του εργολάβου Άρθρ.13.-Εάν ο εργολάβος αναβάλη την εκτέλεσιν των έργων της αλυκής εντός των οριζομένων αυτή προθεσμιών, ιδίως δε εάν αναβάλη να εκτελέση τα υπό της ειδικής διακηρύξεως οριζόμενα τεχνικά έργα εντός των δι’ αυτής οριζομένων προθεσμιών, ή εάν, αρξάμενος της εκτελέσεως αυτών, προχωρή εις αυτήν ατελώς και παρά τους κανόνας της τέχνης, κινδυνεύη δ’ εκ τούτου η παραγωγή του άλατος ή η ασφάλεια της αλυκής, καλείται εγγράφως υπό του επιτηρητού της αλυκής, όπως συμμορφωθή προς τα συμπεφωνημένα εντός ωρισμένης προθεσμίας, ταύτης δε παρελθούσης χωρίς ο εργολάβος να συμμορφωθή προς ταύτα, δικαιούται το υποργείον να διατάξη την εκτέλεσιν των αναβληθέντων έργων ή την πλήρωσιν των ατελώς εκτελεσθέντων τοιούτων εις βάρος του εργολάβου, άνευ άλλης διατυπώσεως, επί τη βάσει προϋπολογισμού της απαιτουμένης δαπάνης, υποβαλλομένου υπό του αρμοδίου επιτηρητού και εγκρινομένου παρά του υπουργείου, κατά τα περί καλλιεργείας των αλυκών δι’ αυτεπιστασίας κεκανονισμένα. Το υπουργείον δικαιούται άμα να επιβάλη αυτώ πρόστιμον ή και να κηρύξη έκπτωτον τον εργολάβον κατά τους όρους του επομένου άρθρου. Άρθρ.14.-Δια πάσαν παράβασιν των όρων και υποχρεώσεων του εργολάβου των εκ του παρόντος Δ/τος και της οικείας διακηρύξεως προερχομένων, εις ην ήθελεν υποπέσει ο εργολάβος, και ήτις ήθελε βεβαιωθή υπό των επί τούτω οριζομένων υπό του υπουργείου της Εθνικής Οικονομίας υπαλλήλων, το υπουργείον δικαιούται, αφού προηγουμένως ζητήση από τον εργολάβον να υποβάλη εντός ωρισμένης προθεσμίας απολογίαν, να επιβάλει αυτώ πρόστιμον μέχρι δραχ. 1000, εισπραττόμενον εκ της εγγυήσεώς του, του εργολάβου υποχρεουμένου να συμπληρώση ταύτην εντός μηνός από της προσκλήσεως, επί ποινή εκπτώσεως από της εργολαβίας, απαγγελλομένης δι’ αποφάσεως του υπουργού της Εθνικής Οικονομίας, δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Κατά της επιβαλλούσης το πρόστιμον τούτο αποφάσεως του υπουργού δεν επιτρέπεται εις τον εργολάβον να προσφύγη εις τα δικαστήρια. Άρθρ.15.-Κατά τον αυτόν τρόπον δύναται να αποφανθή το υπουργείον περί εκπτώσεως του εργολάβου ή μονομερούς λύσεως της μετ’ αυτού συμβάσεως και εις τας εξής περιπτώσεις: α)εάν επεβλήθη εις τον εργολάβον, τουλάχιστον δις εντός του αυτού έτους, πρόστιμον υπερβαίνον εν συνόλω το 1/10 της εγγυήσεως, β)εάν ο εργολάβος παραλείψη να αναπληρώση εντός μηνιαίας προθεσμίας το εις βάρος του υπό του Δημοσίου καταβληθέν ή καταλογισθέν κατά τα ανωτέρω ποσόν ή πρόστιμον, και γ)εάν ήθελεν αποφασισθή η έκδοσις της καλλιεργείας των αλυκών εις ενιαίαν εργολαβίαν. Εν περιπτώσει εκπτώσεως ή εγγύησις του εργολάβου καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του Δημοσίου. Εν περιπτώσει μονομερούς λύσεως της εργολαβίας αύτη μόνον κατά το διάστημα της αργίας της καλλιεργείας της αλυκής λαμβάνει χώραν. Ανεύθυνον το Δημόσιον Άρθρ.16.-Το Δημόσιον ουδεμίαν υπέχει ευθύνην προς αποζημίωσιν του εργολάβου ή αύξησιν της αμοιβής του εργολάβου δι’ άλατα, τα οποία κατεστράφησαν ή κατέστησαν άχρηστα προ της δια ζυγίσεως παραδόσεως αυτών, ουδέ εις πληρωμήν της δαπάνης της παραγωγής αυτών, έστω και αν η καταστροφή αυτών επήλθε εξ ανωτέρας βίας. Επίσης το Δημόσιον ουδεμίαν φέρει ευθύνην, ουδέ υποχρέωσιν εις αποζημίωσιν του εργολάβου δια πάσαν ζημίαν της αλυκής, των αλάτων ή των τεχνικών έργων της αλυκής, προερχομένην εκ βροχής, πλημμύρας, εισβολής θαλάσσης ή ποταμού και οιασδήποτε άλλης θεομηνίας. Ο εργολάβος τουναντίον υποχρεούται εις την επανόρθωσιν των τοιούτων ζημιών. Δωσιδικία Άρθρ.17.-Οσάκις κατά τους όρους της ειδικής διακηρύξεως επιτρέπεται προσφυγή του εργολάβου εις τα δικαστήρια, αι εντεύθεν προκύπτουσαι διαφοραί υπάγονται εις την δικαιοδοσίαν και την αρμοδιότητα των εν Αθήναις δικαστηρίων. Ενέργεια της δημοπρασίας Άρθρ.18.-Η δημοπρασία γίνεται εν Αθήναις και εν τω υπουργείω της Εθνικής Οικονομίας, ενώπιον επιτροπής οριζομένης υπό του υπουργού της Εθνικής Οικονομίας. Αι μειοδοτικαί προσφοραί δια την αμοιβήν του εργολάβου     γενήσονται      εις      δραχμάς    και Σελ. 305 Αλυκές 13.Η.α.7 λεπτά κατά τόννον η χιλιάδα οκάδων άλατος καλής ποιότητος και πληρούντος τους όρους της σχετικής δημοπρασίας και παραδοθησομένου υπό του εργολάβου, κατά τους όρους αυτής, εις την εταιρείαν διαχειρίσεως, τους διαχειριστάς των μονοπωλίων ή άλλους υπαλλήλους ή τους αγοραστάς του άλατος, μη λαμβανομένων υπ’ όψιν και θεωρουμένων ως μη γεγραμμένων κλασμάτων λεπτών διαλαμβανομένων εν ταις προσφοραίς. Οι βουλόμενοι να μετάσχωσι της δημοπρασίας οφείλουσι να παραδώσωσιν εις τον πρόεδρον της επιτροπής, κατά την υπό της σχετικής διακηρύξεως ορισθησομένην ώραν, δημοσία συνεδριαζούσης, φάκελλον εσφραγισμένον δι’ ισπανικού κηρού και περιέχοντα την έγγραφον αυτών προσφοράν και γραμμάτιον παραλαβής περί καταθέσεως εις δημόσιον ταμείον της εν τη σχετική διακηρύξει οριζομένης εγγυήσεως και πιστοποιητικόν του ταμίου εισπράξεων και του ταμίου της κατοικίας των ότι δεν τυγχάνουσιν οφειλέται του Δημοσίου. Αμέσως κατόπιν η επιτροπή αποσφραγίζει τους παραδοθέντας φακέλλους και καταγράφει αυτούς εν πρωτοκόλλω, εις ο υπογράφονται, εάν βούλωνται, και οι παρευρισκόμενοι μειοδόται. Έπειτα, αποσυρομένων τούτων, η επιτροπή, εξελέγχουσα κατ’ ιδίαν τα έγγραφα, καθορίζει τους εις την δημοπρασίαν γενομένους δεκτούς, σημειούσα τους λόγους, δι’ ους απέκλεισέ τινα των μειοδοτών, συντάσσει δε και υποβάλλει περί τούτου ιδίαν έκθεσιν εις το υπουργείον της Εθνικής Οικονομίας μετά πάντων των σχετικών εγγράφων, ανακηρύσσουσα δι’ αυτής τον τελευταίον μειοδότην. Εάν συμπέση ώστε πλείονες των διαγωνιζομένων να δώσωσι την αυτήν προσφοράν, τότε ενεργείται υπό της επιτροπής κλήρωσις μεταξύ αυτών, ανακηρύσσεται δ’ υπ’ αυτής τελευταίος μειοδότης ο υπο του κλήρου ευνοηθείς. Το υπουργείον αποφαίνεται εντός πέντε ημερών από της υποβολής περί εγκρίσεως ή ακυρώσεως της δημοπρασίας και δημοσιεύει την περί τούτου απόφασίν του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Η δημοσίευσις θεωρείται ως κοινοποίησις της εγκρίσεως προς τον εργολάβον. Εν τη ειδική διακηρύξει δύναται να καθορίζηται άλλως η διεξαγωγή της δημοπρασίας. Άρθρ.2.-Προ της ενάρξεως της καλλιεργείας, οι επιτηρηταί των απ’ ευθείας υπό του Δημοσίου καλλιεργουμένων αλυκών συντάσσουσι και υποβάλλουσιν εις τριπλούν προς το υπουργείον της Εθνικής Οικονομίας ακριβή και λεπτομερή προϋπολογισμόν πασών των δαπανών της καλλιεργείας. Σελ. 301 Αλυκές 13.Η.α.6-7 Επί τη βάσει του προϋπολογισμού τούτου, εγκρινομένου ή τροποποιουμένου, εκδίδονται τα προς πληρωμήν των δαπανών της καλλιεργείας απαιτούμενα χρηματικά εντάλματα, επί αποδόσει λογαριασμού επ’ ονόματι δημοσίου υπαλλήλου εκ των εχόντων χρηματικήν διαχείρισιν, όστις οριζόμενος εκάστοτε υπό του υπουργού της Εθνικής Οικονομίας, εκτελεί χρέη ταμίου της αλυκής. Άρθρ.19.-Δεν γίνονται δεκτοί εις την δημοπρασίαν εργολάβοι προηγουμένων ενοικιάσεων καλλιεργείας αλυκών και εν γένει δημοσίων έργων, κηρυχθέντες έκπτωτοι ένεκα μη εκτελέσεως των υποχρεώσεών των. Σελ. 306 Η εγγύησις του μη αναδειχθησομένου μειοδότου επιστρέφεται μετά την έγκρισιν της δημοπρασίας, τη εγγράφω ειδοποιήσει του προέδρου της επί της δημοπρασίας επιτροπής προς τους δημοσίους ταμίας, προς ους εγένετο η κατάθεσις. Άρθρ.20.-Ο τελευταίος μειοδότης, θεωρούμενος ως εργολάβος από της δημοσιεύσεως της εγκρίσεως, οφείλει εντός πέντε ημερών από ταύτης να διπλασιάση το ποσόν της εγγυήσεως δια καταθέσεως ίσου ποσού εις χρήματα ή εις δημόσια χρεώγραφα. Εντός της αυτής προθεσμίας δικαιούται να καταθέση εις δημόσια χρεώγραφα και ποσόν ίσον προς την αρχικώς κατατεθείσαν εγγύησιν, οπότε αύτη επιστρέφεται εις αυτόν. Η εγγύησις του εργολάβου επιστρέφεται αυτώ μετά την λήξιν της εργολαβίας και την ανελλιπή εκπλήρωσιν των όρων της εργολαβίας, δι’ ην αύτη εδόθη. Εν παραλείψει διπλασιασμού της εγγυήσεως εντός της προθεσμίας ταύτης, ο εργολάβος κηρύσσεται δι’ αποφάσεως του υπουργού της Εθνικής Οικονομίας, έκπτωτος της εργολαβίας και διατάσσεται η ενέργεια νέας δημοπρασίας εις βάρος και υπ’ ευθύνην του δια τας εντεύθεν ζημίας του Δημοσίου. Εντός δέκα ημερών από της δημοσιεύσεως της εγκρίσεως ο εργολάβος οφείλει να προσέλθη και συντάξη μετά του Δημοσίου το περί της εργολαβίας συμβολαιογραφικόν έγγραφον και να παραλάβη την αλυκήν, άλλως επέρχονται αι συνέπειαι της αμέσως προηγουμένης παραγράφου. Παράδοσις της αλυκής Άρθρ.21.-Εις τους αναδειχθησομένους εργολάβους παραδίδονται δια πρωτοκόλλου αι αλυκαί, εν η καταστάσει ευρίσκονται, μετά πάντων των τεχνικών αυτών έργων, των εργαλείων της καλλιεργείας, συλλογής, μεταφοράς και ζυγίσεως των αλάτων των αλυκών, και πάντα τα εν αυταίς δημόσια καταστήματα, οικήματα, αποθήκαι και φυλακεία, εν η καταστάσει ευρίσκονται, πλην των δια κατοικίαν του επιτηρητού και διαχειριστού χρησιμοποιουμένων. 13.Η.α.7 Αλυκές Άρθρ.22.-Ο εργολάβος οφείλει κατά την λήξιν της έργολαβίας, ή άμα τη διαλύσει αυτής, να παραδώση δια πρωτοκόλλου, άνευ τινός αποζημιώσεως, εις τον επιτηρητήν της αλυκής ή τους υπό του υπουργείου της Εθνικής Οικονομίας ορισθησομένους υπαλλήλους, εν καλή καταστάσει, την αλυκήν και πάντα τα παραδοθέντα αυτώ έργα, εργαλεία και υλικά, ως και τα μετέπειτα υπ’ αυτού κατασκευασθέντα, έτι δε και τα επί πλέον χρησιμοποιηθέντα εργαλεία, πλάστιγγας, κεράμους και λοιπά υλικά εν καλή καταστάσει, ευθυνόμενος εις αποζημίωσιν δια πάσαν έλλειψιν αυτών, εκ κακής συντηρήσεως προερχομένην, κατ’ εκτίμησιν πραγματογνωμόνων υπό του αυτού υπουργείου διοριζομένων. Η δε πληρωμή της αποζημιώσεως ταύτης γίνεται εκ της εγγυήσεώς του ή κρατείται εκ της αμοιβής αυτού. Άρθρ.23.-Το από 10 Μαρτ. 1888 Β.Δ/μα «περί του προσωπικού της καλλιεργείας των αλυκών του Κράτους» καταργείται. Άρθρ.3.-Μετά την εξάντλησιν του ποσού εκάστου εντάλματος, υποβάλλονται υπό του δοσιλόγου εντός της δια του εντάλματος τασσομένης προθεσμίας καταστάσεις μετά των απαιτουμένων δικαιολογητικών προς τακτοποίησιν του εντάλματος. Ως δικαιολογητικά του εντάλματος δια την απόδοσιν του λογαριασμού χρησιμεύουσι: 1)αποσπάσματα των εγκεκριμένων προϋπολογισμών ή αντίγραφα των εγκριτικών διαταγών, 2)αι καταστάσεις, και 3)τα δελτία πληρωμής. Αι καταστάσεις συντάσσονται υπό του επιτηρητού ιδιαιτέρως δι’ έκαστον είδος εργασίας και εμφαίνουσι τα ονόματα των δικαιούχων, το είδος της εργασίας ή της προμηθείας, τα πληρωτέα ποσά, το άρθρον του εγκεκριμένου προϋπολογισμού ή τον αριθμόν της εγκριτικής διαταγής. Επί τη βάσει των καταστάσεων τούτων, ων αντίγραφα στέλλονται εις το υπουργείον και εις τον ταμίαν της αλυκής, εκδίδονται υπό του ιδίου επιτηρητού εκ διπλοτύπου βιβλίου τα δελτία πληρωμής, άτινα παραδίδονται εις τον δικαιούχον. Τα δελτία ταύτα αναφέρουσι το όνομα του δικαιούχου, το πληρωτέον ποσόν, την αιτίαν πληρωμής και τον αριθμόν της καταστάσεως, εις ην η πληρωμή αύτη είναι εγγεγραμμένη, εξοφλούνται δε δι’ αποδείξεως δυναμένης να γραφή επί της οπισθίας όψεως του δελτίου, επιτιθεμένου και του αναλόγου κινητού χαρτοσήμου. Καθ’ όμοιον τρόπον ενεργούνται αι πληρωμαί των δαπανών καταστροφής των αυτοπήκτων και λαθροπήκτων αλάτων και καταδιώξεως των λαθροσυλλεκτών άλατος. Καλλιέργεια των αλυκών δι’ εργολαβίας Άρθρ.4.-Αι αλυκαί δύνανται να καλλιεργηθώσι δι’ εργολαβίας, προκηρυσσομένης υπό του υπουργού της Εθνικής Οικονομίας, διαρκείας ουχί μεγαλειτέρας των πέντε ετών. Εκάστη εργολαβία δύναται να περιλαμβάνη και περισσοτέρας της μιας αλυκής, δεν επιτρέπεται όμως η ανάδειξις του αυτού εργολάβου εις δι’ ιδιαιτέρας προκηρύξεως εκδοθείσας αλυκάς. Σελ. 302 Ο αναδειχθησόμενος εργολάβος υποχρεούται εις την εκπλήρωσιν πάντων των εν τη ειδική διακηρύξει όρων και των εν τοις επομένοις άρθροις αναγραφομένων, εκτός εάν εν τη ειδική διακηρύξει ρητή περί τινος εξ αυτών αναγράφεται εξαίρεσις. Γενικαί υποχρεώσεις του εργολάβου Άρθρ.5.-Ο εργολάβος καλλιεργείας αλυκής υποχρεούται να εκτελή ιδίαις δαπάναις και καθ’ άπαν το διάστημα της εργολαβίας πάσας τας εργασίας τας αλυκής, ης ανέλαβε την εργολαβίαν, ήτοι: α)τα προς προφύλαξιν και συντήρησιν της αλυκής και τα προς προπαρασκευήν της καλλιεργείας προκαταρκτικά έργα, β)τας εργασίας της κυρίως καλλιεργείας, συλλογής, συγκεντρώσεως και εξασφαλίσεως δι’ αποθηκεύσεως ή στεγάσεως των παραγομένων αλάτων, και γ)την εν καιρώ μεταφοράν των αλάτων μέχρι της πλάστιγγος και την ζύγισιν αυτών κατά την προς τους διαχειριζομένους τα άλατα υπαλλήλους παράδοσιν. Εν τη εκτελέσει των έργων τούτων δύναται να χρησιμοποιή πάντα τα παραδοθέντα αυτώ έργα, εργαλεία και υλικά, υποχρεούται όμως να επισκευάζη και να συμπληροί εκάστοτε αυτά αναλόγως των αναγκών της καλλιεργείας της αλυκής και της φυλάξεως και παραδόσεως των παραχθέντων αλάτων. 13.Η.α.7 Αλυκές Προκαταρκτικά έργα Άρθρ.6.-Τα προς προφύλαξιν και συντήρησιν της αλυκής, καθώς και τα προκαταρκτικά της καλλιεργείας έργα, άτινα υποχρεούται ο εργολάβος να εκτελή κατ’ έτος, αρχόμενος από 15 Μαρτίου και περατών αυτά προ του τέλους Απριλίου, είναι α)ο καθαρισμός των περιφερικών χανδάκων και η επισκευή των προχωμάτων, των προφυλασσόντων την αλυκήν από ξηράς και θαλάσσης, β)ο καθαρισμός και η πλήρης επισκευή του τε θαλασσαγωγού αύλακος και των εσωτερικών τοιούτων μετά στερεοποιήσεως των τοιχωμάτων κατά το επικρατούν εν εκάστη αλυκή σύστημα εις τρόπον ώστε να διευκολύνηται η κυκλοφορία του ύδατος, γ)ο καθαρισμός και η κατασκευή των δεξαμενών και των θερμαστρών εν γένει και η επισκευή όλων εν γένει των προχωμάτων ή περισανιδώσεων αυτών, δ)η τελεία επισκευή των αλαπηγίων, η επισκευή των προχωμάτων ή περισανιδώσεων αυτών και η στερεοποίησις του δαπέδου δι’ αλλεπαλλήλου ποτίσματος και κυλινδώσεως κατ’ αρχάς μεν δια ξυλίνων, είτα δε δια λιθίνων κυλίνδρων, ε)ο καθαρισμός και η επισκευή των διαδρόμων και ιδίως η κατάλληλος προπαρασκευή των τραπεζών προσωρινής εναποθέσεως του άλατος, ς)η επισκευή των θυρίδων διανομής ύδατος, των εγκαταστάσεων κυκλοφορίας του ύδατος, καθώς και όλων των μηχανημάτων και μηχανών, ζ)η επισκευή και η αναλόγως των αναγκών συμπλήρωσις των εγκαταστάσεων της αποθηκεύσεως (αποθηκών, αλωνίων, κεράμων κλπ), της μεταφοράς (σιδηροτροχιών, βαγονίων, χειραμαξών, μαδερίων, ζεμπιλίων, σάκκων κλπ.), της ζυγίσεως (ζυγιστηρίων, πλαστίγγων, βαρών κλπ.) και φορτώσεως (αποβαθρών κλπ.), η)η αποκομιδή μακράν της αλυκής των περισσευόντων χωμάτων. Ο εργολάβος υποχρεούται προσέτι να επισκευάζη κατ’ έτος και να διατηρή εν καλή καταστάσει καθ’ όλην την διάρκειαν της εργολαβίας πάντα τα υπ’ αυτού χρησιμοποιούμενα κτίρια, αποθήκας και φυλακεία. Πάσαι αι εργασίαι εκτελούνται κατά το επικρατούν εν τη αλυκή σύστημα και κατά τας υποδείξεις του επιτηρητού, ο οποίος προ του τέλους Φεβρουαρίου εκάστου έτους συντάσσει και υποβάλλει εις το υπουργείον της Εθνικής Οικονομίας πρόγραμμα λεπτομερές της εκτελέσεως των έργων τούτων. Το πρόγραμμα τούτο μετά την έγκρισιν ή τροποποίησιν κοινοποιείται δια του επιτηρητού εις τον εργολάβον προς εφαρμογήν. Έργα καλλιεργείας Άρθρ.7.-Μετά το πέρας των προκαταρκτικών έργων ο εργολάβος υποχρεούται να προβή εις την εκτέλεσιν των έργων καλλιεργείας της αλυκής. Έργα καλλιεργείας είναι: α)Η μετά την τελείαν εκκένωσιν των δεξαμενών και της αλυκής εν γένει, εκ των ομβρίων υδάτων, διοχέτευσις επαρκούς εκάστοτε ποσότητος θαλασσίων υδάτων προς κατεργασίαν πρώτον εις τας εξωτερικάς δεξαμενάς (κρύας), εκείθεν εις τας εσωτερικάς τοιούτας (θερμάστρας), και η εκείθεν διοχέτευσις αυτών εις τα αλοπήγια προς πήξιν του άλατος. Η κατεργασία των θαλασσίων υδάτων εις μεν τας εξωτερικάς δεξαμενάς πρέπει να φθάνη τους 8 ο  –10 ο αραιομέτρου BAUME, εις δε τας εσωτερικάς τοιαύτας μέχρι των 24 ο -25 ο  βαθμών. Τα ύδατα εισάγονται εν τοις αλοπηγίοις μετά την εις τους 24 ο  βαθμούς συμπύκνωσίν των δέον δε να διατηρώνται αυστηρώς κάτω των 30 ο  βαθμών BAUME είτε δι’ εισαγωγής νέας ποσότητος κατειργασμένου ύδατος, είτε δι’ αποχύσεως της άλμης και συλλογής του παραχθέντος άλατος, αναλόγως του εν τη αλυκή εφαρμοζομένου συστήματος καλλιεργείας. Δια τας ανωτέρω βαθμομετρήσεις, ο εργολάβος υποχρεούται να έχη εφωδιασμένους τους αρμοδίους τεχνίτας με αραιόμετρα BAUME. Εις τας δια περιοδικής πήξεως καλλιεργουμένας αλυκάς, προ της εισαγωγής νέας ποσότητος κατειργασμένου ύδατος αποχύνεται εις την θάλασσαν ή εκ της προηγουμένης πήξεως προερχομένη άλμη. β)Η εκ των αλοπηγίων συλλογή των σχηματισθέντων αλάτων δια καταλλήλων εργατών και εργαλείων και μετά προσοχής, ώστε να μη ρυπαίνηται το άλας και καταστρέφεται το έδαφος των αλοπηγίων, και η μετά τούτο συγκέντρωσις του άλατος εις μικρούς σωρούς κατά το επικρατούν εν τη αλυκή σύστημα. γ)Η μετά την στέγνωσιν του άλατος μεταφορά αυτού εις τας αποθήκας, εάν υπάρχωσι, και η εις τους κανονικούς σωρούς εναπόθεσις του περισσεύοντος άλατος εις τας επί τούτω θέσεις (αλώνια) καταλλήλως και εγκαίρως, δαπάναις του εργολάβου προετοιμαζομένας. Οι σωροί ούτοι στεγάζονται δια κεράμων, ας οφείλει να έχη προμηθευτή εν επαρκεί ποσότητι και εγκαίρως ο εργολάβος. δ)Η δια ζυγίσεως εν καιρώ παράδοσις προς τον διαχειριστήν της γενικής αποθήκης. ε)Η μετά το πέρας της καλλιεργείας επισκευή των προφυλακτηρίων, από τε ξηράς και θαλάσσης, χανδάκων και προχωμάτων της αλυκής και η καθ’ όλον το μεταξύ των καλλιεργειών διάστημα μέριμνα δια την καλήν συντήρησιν της αλυκής και των εγκαταστάσεών της. Άρθρ.8.-Ο εργολάβος καλλιεργείας αλυκής  υποχρεούται προσέτι να άρχηται της καλλιεργείας   της       αλυκής       το        ταχύτερον        και Σελ. 303 Αλυκές 13.Η.α.7 συμφώνως προς τας οδηγίας του επιτηρητού, να ενεργή την καλλιέργειαν της αλυκής συμφώνως προς το σύστημα αυτής και να συλλέγη το παραγόμενον άλας τας συνήθεις δι’ εκάστην αλυκήν εποχάς. Καλλιέργεια αλυκής πέραν του μηνός Αυγούστου δεν επιτρέπεται άνευ ειδικής αδείας του υπουργείου. Πάσαι αι εργασίαι της αλυκής δέον να εκτελώνται δι’ επαρκούς αριθμού εμπείρων εργατών και συμφώνως τη ειδική διακηρύξει. Ο επιτηρητής της καλλιεργείας μετά ματαίαν πρόσκλησιν και κατόπιν εγκρίσεως του υπουργείου προσλαμβάνει τους ελλείποντας ή αντικαθιστά τους ακαταλλήλους εργάτας εις βάρος του εργολάβου. Ποιότης και ποσότης παραγομένου άλατος 